Образец договора на работы в области компьютерных технологий


Образец договора на работы в области компьютерных технологий

Образец договора на обслуживание компьютеров 2020 скачать бесплатно типовой бланк пример форма распечатать


» Автор Yurist На чтение 8 мин Просмотров 181 Опубликовано 05.09.2019 Обновлено 15.10.2019 На нашем сайте Образец договора на обслуживание компьютеров 2020 можно скачать бесплатно по ссылке ниже. г._______________ «___» ___________ 20__ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице ______________________________ действующего на основании ___________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1. Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров, компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью. 1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п.

1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора.

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

  1. срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )
  2. текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
  3. настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
  4. профилактику (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
  5. выезд по вызовам;

2.2. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

2.3. Техническое обслуживание Оборудования, осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика. 2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова.

В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по согласованию сторон.

2.5. Транспортировка Оборудования к месту ремонта производится как силами и средствами Исполнителя, так и силами и средствами Заказчика, по договоренности в каждом конкретном случае. 2.6. Транспортировка картриджей для осуществления их заправки или восстановления производится силами Заказчика. 2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ .

Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан. При уклонении Заказчика от подписания акта выполненных работ (принятия выполненных работ) в течение 7 дней от даты предъявления акта на подпись Заказчику, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору. 2.8. Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости.

2.9. Оплата нового Оборудования, расходных материалов и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору. 2.10. Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком. 3.1. Заказчик обязан:

  1. обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
  2. принять и оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
  3. обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.
  4. при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
  5. работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
  6. завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
  7. принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
  8. установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;

3.2.

Исполнитель обязан:

  1. соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
  2. поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;
  3. незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
  4. предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;

3.3. Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования, при обнаружении вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями, которые отработали свой ресурс. 3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней.

В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку.

Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования. 4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 4.1. Сумма оплаты в месяц по настоящему договору составляет __________ рублей (____________________ ) с учетом НДС. 4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

4.3. Оплата по договору производится на основании счета-фактуры, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору. 4.5. В случае задержки оплаты по договору, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней.

5. ГАРАНТИИ 5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).

5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств.

5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

  1. наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
  2. если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.
  3. нарушения правил эксплуатации ;

5.5. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 20__ г.

по «___» ___________ 20__ г. В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок. 6.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения условий настоящего договора, в случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ и просрочки оплаты счета-фактуры более 14 дней, при этом другая сторона должна быть письменно извещена об этом не позже, чем за 30 дней. 6.4. Расторжение Договора не освобождает стороны от взятых ими на себя финансовых обязательств и произведения окончательных взаиморасчетов.

6.5. Все права и обязательства по настоящему договору передаются третьим лицам с письменного соглашения сторон. 6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной для каждой из сторон. 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному согласию сторон на период действия указанных обстоятельств. 7.3 В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего договора или о его расторжении. 7.4 Исполнитель не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки продукции по вине фирмы-производителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________ ЗАКАЗЧИК __________________________ МП МП Приложение № 1 к Договору № Спецификация оборудования подлежащего техническому обслуживанию Ном п.

п. Наименование Стоимость обслуживания в месяц ИТОГО, руб.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________ ЗАКАЗЧИК __________________________ МП МП

Договор на оказание услуг по обслуживанию систем автоматизации и компьютерной техники

Чтобы офисная техника работала бесперебойно, следует заключить договор на компьютерное обслуживание по типовому образцу. В качестве исполнителя можно выбрать как частного мастера, так и специалистов сервисного центра.

В любом случае правовые отношения между сторонами сделки будут регулироваться главой 39 ГК РФ и законом «О защите прав потребителей». Прежде чем обратиться к специалистам, заказчик должен определить – какие именно услуги ему нужны.

Перечень работ по ТО компьютеров и систем автоматизации и станет предметом соглашения.

Также в договор на обслуживание компьютерной техники следует включить такие пункты:

  1. список обязанностей заказчика и исполнителя;
  2. особенности сдачи-приемки работ (этапы, перечень необходимых документов, форма отчета, порядок представления письменных возражений);
  3. продолжительность сотрудничества и периодичность осмотра и профилактики оборудования;
  4. право сторон на досрочное расторжение договоренности;
  5. порядок действий при обстоятельствах непреодолимой силы.
  6. ответственность каждой стороны сделки на нарушение условий;
  7. стоимость услуг (общая сумма и уточнение, какие расходы покрывает заказчик отдельно);
  8. ответственность сторон за пренебрежение условиями сделки (неустойка за срыв сроков и низкое качество работы);
  9. приоритетные способы урегулирования конфликтов;

Если вы используете скачанный из интернета договор на обслуживание компьютерной техники (образец 2021 года), не забудьте добавить в него индивидуальные условия.

Содержание документа напрямую будет зависеть от того, каким парком техники обладает заказчик и какие меры требуются для поддержания конкретного оборудования в рабочем состоянии.

В рамках такого соглашения исполнитель, как правило, обязуется:

  1. монтировать, подключать и настраивать технику;
  2. организовывать хранение и защиту информации;
  3. консультирование и обучение сотрудников предприятия.
  4. устанавливать на компьютеры ПО, обновлять операционные системы;
  5. администрирование рабочих станций;
  6. обеспечить своевременное ТО локальной сети и всего офисного оборудования;

В образце договора на обслуживание компьютерной техники обычно указывается, что стоимость деталей, израсходованных исполнителем в ходе профилактических и ремонтных работ, не входит в общую сумму сделки.

Все затраты на расходные материалы компенсирует заказчик.
При заключении соглашения о сотрудничестве с сервисным центром или мастером могут понадобиться такие документы:

  1. отчет исполнителя о проделанной работе;
  2. акт сдачи-приема услуг;
  3. отчет о расходах;
  4. перечень обслуживаемого оборудования.

Готовый к подписанию договор на техническое обслуживание компьютерной техники вы можете скачать на этой странице.

Внесите в шаблон индивидуальные данные и пользуйтесь юридически грамотным документом.

Образец договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения, заключаемого между юридическими лицами

Договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения на оказание услуг по разработке программного обеспеченияг.

«» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.
«» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.1.2.

Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.1.3.

Условия Разработки Программы, а именно этапы Разработки Программы, а также стоимость Разработки Программы, в том числе и поэтапно, определяются в Приложении №2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.2.1. Исполнитель обязуется:2.1.1. разработать Программу в соответствии с Техническим Заданием;2.1.2.

протестировать Программу;2.1.3.

разработать инструкцию по установке Программы и руководство пользователя Программы;2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанной Программу, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ;2.1.5. по окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу, передать установочную версию Программы, к которой прилагаются инструкция по установке Программы и руководство пользователя Программы;2.1.6.

обучить специалистов Заказчика работе с Программой;2.1.7.

установить испытательный срок в течение месяцев (до «»2021 года).

В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются.2.1.8.

выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки. 2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.2.1.10. гарантировать работу Программы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании.

Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит.2.2.

Исполнитель имеет право:2.2.1.

досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом;2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета.

3.1. Заказчик обязуется:3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора;3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию;3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки Программы;3.1.4.

определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки Программы;3.1.4. принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Разработке Программы.

Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора;3.2.

Заказчик имеет право: 3.2.1. получать информацию о ходе работ по Разработке Программы в рабочие дни с до лично и по телефону: .3.2.2.

расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается.

В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы.4.1. Стоимость Разработки Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет рублей без НДС и определяется в Приложении №2 к настоящему договору.4.2. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами.4.3.

Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится в срок не позднее банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Разработки Программы.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации.

При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней.6.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Исполнителю. Заключение настоящего договора не означает перехода права собственности на Программу в полном объеме от Исполнителя к Заказчику.6.2.

Имущественные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.6.3. Заказчик не имеет право сдавать в наем или аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии Программы, декомпилировать Программу или любую ее часть.

6.4. Исполнитель имеет право использовать Программу в коммерческих целях.7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.7.3.

Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.8.1.

Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.9.2.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Исполнитель _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен?

Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Договор на обслуживание компьютеров

(.PDF, 696Kb) — это соглашение с перечислением обязанностей сторон и условий, на которых аутсорсинговая компания предоставляет Заказчику услуги по сервисному и техническому обслуживанию компьютеров и другой вычислительной техники. Договор на обслуживание компьютерной техники является гарантией предоставления услуги в полном объеме. Под услугой понимают абонентское сервисное обслуживание вычислительной техники и администрирование IT-инфраструктуры на предприятии или в его структурном подразделении.

Согласно договору на компьютерное обслуживание все вопросы по обеспечению работоспособности техники решает Исполнитель. Он обеспечивает необходимую защиту и проводит мероприятия для поддержания непрерывности работы и контроля IT-системы.

Возможно два варианта обслуживания: непосредственно на объекте или в удаленном режиме. Второй вариант популярен у компаний с географически-распределенной структурой: в представительствах и филиалах, сетях торговых точек, аптек и других.

Под согласно договору попадают такие услуги:

  1. Сопровождение новых решений;
  2. Конфигурирование оборудования;
  3. Автоматизация базовых процессов и сервисов;
  4. и другие.
  5. Профилактические работы;
  6. Клиентская поддержка;
  7. Непрерывный мониторинг серверов;

В образце договора на компьютерное обслуживание часто указывается не только вычислительная техника (компьютеры, серверы, терминалы), но и периферийные устройства: принтеры, сканеры, МФУ, проекторы и другие. В соглашение можно внести пункт о контроле за состоянием сетевой инфраструктуры предприятия, регулярном обновлении ПО и базы драйверов, проведении инструктажей и обучении сотрудников на рабочих местах, резервном копировании данных, предоставлении облачных и других услуг. Все это относится к обслуживанию компьютерной техники и образец соглашения о сотрудничестве должен содержать соответствующие пункты.

Образец договора на обслуживание компьютерной техники содержит следующие разделы:

  1. Срок действия соглашения, условия его досрочного расторжения;
  2. Действия в форс-мажорных обстоятельствах.
  3. Предмет договора: условия предоставления услуги, полный перечень работ, сроки их выполнения, время доступности сервисных специалистов онлайн и на объекте, порядок ремонта и обслуживания компьютерной техники;
  4. Стандартные реквизиты: дата и место заключения, наименование Заказчика и Исполнителя (аутсорсинговой компании) или их представителей;
  5. Обязанности обеих сторон;
  6. Стоимость работ по обслуживанию компьютеров в Петербурге или другом городе, порядок оплаты;
  7. Условия сохранения конфиденциальности;
  8. Другие условия работы, возможные ограничения в ходе предоставления услуги;
  9. Порядок разрешения спорных ситуаций при предоставлении услуги по компьютерному обслуживанию;

Точный перечень разделов разрабатывается в индивидуальном порядке, образец договора на обслуживание компьютеров предоставляется для изучения Заказчику и заполняется после согласования всех пунктов.

Образец договора оказания услуг по системному администрированию и техническому обслуживанию компьютерной, копировальной и оргтехники, систем видеонаблюдения, заключаемого между юридическими лицами

Договор оказания услуг по системному администрированию и техническому обслуживанию компьютерной, копировальной и оргтехники, систем видеонаблюдения по системному администрированию и техническому обслуживанию компьютерной, копировальной и оргтехники, систем видеонаблюденияг.

«» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Предметом настоящего Договора является системное администрирование вычислительной сети и техническое обслуживание компьютерной, копировально-множительной и оргтехники, систем видеонаблюдения (далее – Оборудование) Заказчика.1.2. Состав обслуживаемого Оборудования и программного обеспечения определяется Приложением №1 к Договору.

По соглашению Сторон состав обслуживаемого оборудования может изменяться, о чем составляются дополнительные соглашения к Договору.1.3.

Перечень и периодичность работ по Договору определяются Регламентом системного администрирования вычислительной сети и технического обслуживания Оборудования (Приложение №2 к Договору).2.1. Исполнитель обязуется:2.1.1. Обеспечить высокое качество оказываемых услуг.2.1.2.

При оказании услуг на территории Заказчика проводить работы в согласованное с Заказчиком время.2.1.3. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными контрагентами Заказчика.2.1.4.

Вести учет выполненных работ.2.1.5.

Представлять Заказчику информацию и материалы, имеющие отношение к настоящему Договору.2.1.6. Не разглашать информацию, связанную с выполнением настоящего Договора, не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.2.2. Заказчик обязуется:2.2.1. Включать в состав обслуживаемого программного обеспечения (Приложение №1 к Договору) только лицензионные или свободно распространяемые программные продукты.2.2.2.

При оказании услуг на территории Заказчика предоставить Исполнителю помещение, оборудованное рабочими местами, компьютерной техникой, программным обеспечением, оргтехникой, средствами связи.2.2.3.

При оказании услуг на территории Заказчика согласовать время проведения работ и предоставить Исполнителю условия, необходимые для выполнения его функций.2.2.4. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.2.2.5. В течение рабочих дней рассмотреть Акт об оказании услуг и при отсутствии замечаний утвердить его.2.2.6.

Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.2.3. Исполнитель имеет право:2.3.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.2.3.2.

Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком своих обязательств.2.3.3. На условиях, согласованных с Заказчиком, привлекать для выполнения работ по настоящему Договору сторонние организации.2.4.

Заказчик имеет право:2.4.1. Осуществлять контроль деятельности Исполнителя по настоящему Договору.2.4.2. При обнаружении недостатков потребовать от Исполнителя их устранения или уменьшения цены услуг.3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется Протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение №3 к Договору).3.2.

Расчёт производится ежемесячно в два этапа:3.2.1. Предоплата в размере % оговоренной суммы до числа отчетного месяца путем перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя.3.2.2. Окончательная оплата в размере % оговоренной суммы до числа следующего за отчетным месяца на основании выставленного Исполнителем счета.

Счет на оплату выставляется вместе с Актом об оказании услуг.3.3. Стоимость запасных частей, расходных материалов, комплектующих в стоимость услуг по данному Договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно.3.4. В связи с применением упрощенной системы налогообложения услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, в соответствии с гл.

26.2 НК РФ (ч.2 НК РФ), НДС не облагаются.3.5.

Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.4.2. Стороны не будут нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если они будут являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.4.3.

Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.4.4.

В случае не предоставления полных и достоверных сведений, необходимых для нормальной работы Исполнителя, вся ответственность за несоответствие результатов работы Исполнителя требованиям законодательства переходит на Заказчика.5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.5.2. При отрицательном результате переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде .6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «»2021 года включительно.6.2. Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор за дней до даты окончания действия настоящего Договора, он автоматически пролонгируется на прежних условиях на один календарный год.6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.6.4.

По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.6.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.6.6.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.6.7. Стороны обязуются немедленно письменно информировать друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 7 настоящего Договора.6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке.

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.6.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.ИсполнительЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Исполнитель _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Рекомендуем прочесть:  Как оформить больничный на работе

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен? Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Договор оказания услуг по наладке компьютеров

Представленная форма предполагает заключение договора оказания услуг по наладке компьютеров между гражданином, не имеющим статуса ИП, и юридическим лицом Юридическое лицо выполняет обязанности налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц в формате DOC в формате DOCX в формате PDF в формате RTF №__ Город ___________ Дата заключения __.__.____ г.

Гражданин РФ __________ __.__.____ года рождения (паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан __.__.____ г. ____________ код подразделения ___-___, зарегистрирован по адресу: _________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Заказчику услуг по восстановлению компьютерной сети и наладке компьютеров Заказчика на рабочих местах, наладка внутренней компьютерной сети Заказчика.

1.2. Примерный объем оказываемых услуг: _____________________ 1.3. По окончании оказанных услуг проводится тестирование результата.

1.4. Дополнительно могут оказываться следующие услуги: _________ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЗАКАЗЧИКА 2.1.

Структура и состав информации определены настоящим техническим заданием и могут уточняться в процессе оказания услуг.

2.2. Требования к серверной части: _______ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА 3.1.

Работающая под управлением ___ компьютерная сеть Заказчика и пояснения по его настройкам.

3.2. Ввод в работу всего указанного в техническом задании функционала.

3.3. Факт оказания услуг фиксируется актом на выполнения услуг. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1.

Исполнитель обязуется: 4.1.1. Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Оказать Заказчику услуги своими силами. 4.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

4.1.4. Представлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде, а при необходимости — письменные материалы и заключения. 4.1.5. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы, по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим Договором материалам. 4.1.6. Осуществлять хранение переданной документации, товарно-материальных ценностей, переданных в рамках исполнения настоящего договора.

4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

4.2.2. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 4.2.3. Подписывать своевременно Акты об оказании услуг с Исполнителем. 4.3. Исполнитель имеет право: 4.3.1.

Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации. 4.3.2. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.

4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с настоящим Договором.

4.4.2. Получать от Исполнителя отчеты, материалы и документы в соответствии с настоящим Договором. 4.5. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.

4.6. Все материалы Исполнителя, включая различные справки, заключения, документы и т.д., как в письменном виде, так и на магнитных носителях, составленные Исполнителем при исполнении обязательств по настоящему Договору, являются конфиденциальной информацией Заказчика и не могут быть разглашены третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 5.1.

Подписываемые Сторонами Акты об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Заказчику.

5.2. Общие сроки выполнения: в период с __.__.____ г. по __.__.____ г. 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 6.1. Вознаграждение Исполнителя определяется в Приложениях (Технических заданиях).

НДС не облагается. 6.2. Сметная стоимость: _____ рублей в час, не включая налог на доходы физических лиц (13%). 6.3. Количество часов указывается в пунктах содержания оказываемых услуг. Предварительно максимальные трудозатраты составляют __ часа, что составляет общую сумму ___________ рублей, из них подлежит выплате Исполнителю — _____ (_______), рублей, при этом НДФЛ , перечисляемый Заказчиком в качестве налогового агента составляет – _____ руб.

Превышение количества часов должно быть дополнительно обосновано.

6.4. Заказчик является налоговым агентом с связи с чем НДФЛ за Исполнителя удерживается и перечисляется Заказчиком.

6.5. Вознаграждение уплачивается в течение 5 дней после подписания Акта, указанного в п.5.1.

6.6. Вознаграждение уплачивается путем выплаты наличными денежными средствами или путем перечисления суммы вознаграждения на расчетный счет Исполнителя по следующим реквизитам: Банковские реквизиты Исполнителя: р/с ____________________ банк ____________________ к/с ____________________ БИК ____________________ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.2. Непредъявленные штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются.

7.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора. 7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в соответствии с нормами подведомственности и подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1.

Срок действия настоящего Договора с момента подписания. 9.2. Договор прекращается по соглашению сторон или в случае одностороннего отказа от договора одной из Сторон.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе каждой из Сторон с обязательным предупреждением другой Стороны за 10 рабочих дней до его расторжения. 9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Исполнитель не подлежит соцстрахованию со стороны Заказчика.

10.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель Заказчик Гражданин РФ_____.__.____ года рожденияПаспорт гражданина РФ __ __ ______выдан __.__.____ г._________код подразделения ___-___зарегистрирован по адресу:______ ___ ПОДПИСИ СТОРОН: м.п.

Приложение №1 к Договору оказания услуг по наладке компьютеров №__от __.__.____ Техническое задание Город ________ Дата составления__.__.__ г. Гражданин РФ ______ __.__.____ года рождения (паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан __.__.____ г. ____________________ код подразделения ___-___, зарегистрирован по адресу: ___________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили и утвердили техническое к Договору №__ от __.__.____ г.

Наименование Цена Рублей за час, вкл. НДФЛ Кол-во часов Сумма, Рублей, Вкл.

НДФЛ Сумма прописью:_____, в том числе Подлежит выплате Заказчику — ______ рублей; НДФЛ к уплате в бюджет — ____ рублей. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель Заказчик Гражданин РФ __________________________________ __.__.____ года рождения Паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан __.__.____ г.

____________________________ код подразделения ___-___ зарегистрирован по адресу: ____________________________________ _____________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: м.п.

Договор подряда в области информационных технологий (пример)

  1. Договоры:
  2. Судебные:
  3. Положения:
  4. Заявления:
  5. Другие:
  6. Инструкции:

1826подготовлено документов за месяц 186проведено юридических консультаций 356клиентов нас рекомендуют

Все документы на сайте подготовлены командой опытных юристов

© 2021 «Редидок».

Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве05 июня 2021 года → → → Раздел документа: Образцы документов , Договоры подряда Образец договора подряда в области информационных технологий представлен ниже:  Договор подряда в области информационных технологий г. _______ «___» ___________ 200_ года ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора г-на(жи) __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ — ___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», действующий(ая) от своего имени, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по созданию произведений в области информационных технологий (далее «Произведения»), а именно: 1.1.1. Графический дизайн (дизайн сайтов, баннеров, рекламных материалов, создание персонажей, анимация, создание логотипов); 1.1.2.

Программирование (создание CGI-скриптов, консольных программ, flesh-программирование, иные виды программирования); 1.1.3. Верстка HTML-шаблонов; 1.1.4.

Создание сценариев баннеров и компьютерных игр, перевод и создание описаний сайтов, написание статей; 1.1.5. Выполнение иных необходимых Заказчику работ.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в порядке, определенном настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1.

По мере возникновения производственной необходимости передавать Подрядчику письменные Задания, содержащие информацию о подлежащих подготовке Подрядчиком Произведениях, требованиях Заказчика и сроках создания Произведений. Передаваемые Заказчиком Задания утверждаются Подрядчиком и принимаются им к выполнению.

2.1.2. Принять и рассмотреть первоначальный вариант Произведения в электронном виде (на магнитном носителе), одобрив работу либо сообщив Подрядчику о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

При получении указаний Заказчика о внесении поправок и доработок Подрядчик обязуется в согласованные Сторонами сроки внести требуемые исправления и повторно представить Произведение Заказчику.

При получении одобрения Заказчика Стороны составляют Акт приема — передачи окончательного варианта Произведения. С момента подписания Сторонами указанного акта все права на Произведение считаются переданными Подрядчиком Заказчику, а работа – выполненной. 2.2. Подрядчик обязуется: 2.2.1.

Создавать Произведения своими силами и средствами, гарантируя наличие у него авторских прав на передаваемые Заказчику по настоящему Договору Произведения. 2.2.2. Создавать Произведения в сроки, установленные Сторонами в Заданиях. 2.2.3. Вносить требуемые Заказчиком исправления и согласовывать их в порядке, предусмотренном п.2.1.2.

настоящего Договора. 2.2.4. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении переданных Заказчиком Заданий.

2.3. Заказчик имеет право: 2.3.1. Требовать у Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Заданий, копии документов, подтверждающих проведенную Подрядчиком работу.

2.4. Документом, подтверждающим исполнение обязательств перед Заказчиком, является утвержденный Сторонами Акт приема — передачи Произведения. Акт приема – передачи оформляется после выполнения каждого Задания Заказчика.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, согласовывается Сторонами в Заданиях, в зависимости от объема и сложности подлежащего созданию Подрядчиком Произведения. 3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в течение _______ рабочих дней с даты утверждения Сторонами Акта приема — передачи Произведения в соответствии с пп.2.1.2.,2.4.

настоящего Договора. 4. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 4.1. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях: — при одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора; — при одностороннем отказе Подрядчика от исполнения настоящего Договора; — при исполнении Сторонами обязательств; — по соглашению Сторон.

4.2. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения другой Стороне понесенных ею убытков. 4.3. За надлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.4. Подрядчик обязуется возместить убытки, возникшие у Заказчика в силу нарушения Подрядчиком положений, установленных п.2.2.1. настоящего Договора. 4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, а именно: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки). 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут переданы на рассмотрение в Суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 5.4. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Сохраните эту страницу: Успешных юридических сделок!